ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ


Настоящая публичная оферта обращена к неограниченному кругу лиц и выражает волю ООО «ДЕЛОНИКС» (ИНН: 7743935832/КПП: 774301001, ОГРН: 1147746916789), действующей в гражданском обороте под коммерческим обозначением «Life Print», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», заключить Договор на указанных ниже условиях с любым лицом, кто их принимает.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях настоящей оферты нижеприведенные термины используются в следующих значениях:

Подрядчик — ООО «ДЕЛОНИКС».

Оферта — настоящий документ опубликованный на сайте https://lifeprint.su/.

Акцепт Оферты — полное и безоговорочное принятие Оферты путем осуществления действий, указанных в п. 2.2. Оферты. Акцепт Оферты создает Договор.
Заказчик — совершеннолетнее лицо, осуществившее Акцепт Оферты, являющееся потребителем платных информационно-консультационных услуг по заключенному Договору.
Договор — договор между Заказчиком и Исполнителем на предоставление информационно-консультационных услуг, который заключается посредством Акцепта Оферты.

Сайт — интернет ресурс, содержащий полную информацию о содержании и стоимости услуг, размещенный по адресу https://lifeprint.su/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по изготовлению определенной продукции (далее – «Продукция») и оказать сопутствующие этому услуги либо услуги, не связанные непосредственно с производством Продукции (далее совместно – «Работы»), а Заказчик обязуется принять изготовленную Продукцию/Работы и оплатить их.

2.2. Оплатой Заказчик выражает свое полное и безоговорочное принятие условий настоящего договора (акцепт).

2.3. Стоимость услуг по Договору сообщается на Сайте и составляет сумму, указанную для конкретной услуги, интересующего Заказчика, в соответствии с тарифом, указанным на странице услуги.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется предоставить Подрядчику макет Продукции (далее - «Макет») в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания соответствующего Дополнительного соглашения к настоящему Договору на электронном и бумажном носителях или по электронной почте (адрес: v.vasilieva@lifeprint.su в случае, если иной адрес электронной почты не указан в соответствующем Дополнительном соглашении/Приложении к настоящему Договору.). Макет на бумажном носителе должен быть прошит, подписан уполномоченным органом или представителем Заказчика и заверен круглой печатью Заказчика. Работы по изготовлению Макета, а также внесение изменений и/или дополнений в Макет Заказчика производятся Подрядчиком только за дополнительную плату на основании Дополнительного соглашения к настоящему Договору. Макет должен соответствовать техническим требованиям Подрядчика, указанным в соответствующем Дополнительном соглашении.

3.2. В случае выполнения Работ с использованием материала Заказчика Заказчик обязуется передать Подрядчику необходимые материалы надлежащего качества, пригодные для использования при выполнении Работ. Наименование, количество и срок передачи материалов Заказчика согласовываются сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору. Если результат Работ не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты выполненной им Работы.

3.3. Заказчик обязуется принять и оплатить результат Работ, соответствующий условиям Договора и соответствующего Дополнительного соглашения.

3.4. Заказчик обязуется получить все требуемые в соответствии с действующим законодательством РФ права и/или разрешения и согласия правообладателей (если такие необходимы) на использование результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации в связи с выполнением Работ по настоящему Договору, в том числе необходимые для изготовления Продукции.

3.5. Заказчик несет полную ответственность за нарушение исключительных прав третьих лиц на результаты интеллектуальной деятельности и/или на средства индивидуализации в связи с выполнением Работ по настоящему Договору и обязуется возместить Подрядчику любые понесенные им убытки в связи с предъявлением к Подрядчику любых соответствующих исков и претензий третьих лиц и/или государственных органов.

3.6. В течение 2 (двух) рабочих дней (если иной срок не будет отдельно согласован сторонами) с даты получения предупреждения от Подрядчика в соответствии с п. 2.2.2 настоящего Договора Заказчик обязан направить Подрядчику указания о дальнейшем выполнении Работ или заменить непригодные, недоброкачественные материалы, или принять другие необходимые меры для устранения обстоятельств, грозящих надлежащему выполнению Работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

4.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы надлежащим образом и в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора и Дополнительных соглашений на соответствующие Работы.

4.2. Подрядчик обязан предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые влияют на качество результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных выше, в течение 2 (двух) рабочих дней (если иной срок не будет отдельно согласован сторонами) не заменит непригодные или недоброкачественные материалы, не изменит указаний о способе выполнения Работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих надлежащему выполнению Работ, Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков и оплаты Работ, выполненных до расторжения Договора и принятых Заказчиком. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (акта приема-сдачи оказанных услуг) услуг без мотивированных причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о выполнении работ (услуг), Исполнитель имеет право подписать его в одностороннем порядке с соответствующей отметкой об отказе Заказчика от его подписания. При этом услуги считаются оказанными в полном объеме и принятые Заказчиком с надлежащим качеством и в дальнейшем претензии приниматься Исполнителем не будут.

4.3 В случае получения от Заказчика сведений, в отношении которых Заказчик сообщил Подрядчику, что такие сведения являются коммерческой тайной, Подрядчик обязан не сообщать такие сведения третьим лицам без согласия Заказчика, кроме случаев, когда передача таких сведений прямо обусловлена исполнением настоящего Договора (в том числе в случае привлечения субподрядчиков) или требованиями действующего законодательства.

4.4. В течение 2 (двух) рабочих дней после получения Макетов от Заказчика проверить их на соответствие технических требованиям Подрядчика и пригодности для использования при выполнении Работ по соответствующему Дополнительному соглашению.



5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА

5.1. Подрядчик вправе для реализации работ привлекать третьих лиц, отвечая за их действия.
5.2. Подрядчик вправе отказать Заказчику в оказании новых услуг, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, и дающие Подрядчику право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.3. Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 3 настоящего договора.

6. ОПЛАТА УСЛУГ

6.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 2.1 Договора в российских рублях. Оплата предоставляемых услуг производится на сайте через сервис приема платежей ROBOKASSA. Оплата счета происходит путем выбора подходящего способа оплаты на Сайте.
6.2. Заказчик производит оплату работ Подрядчика до начала исполнения услуг в размере 100% предоплаты путем перечисления безналичных денежных средств Подрядчику на расчетный счет Подрядчика.

6.3. Моментом оплаты считается поступление средств на расчетный счет Исполнителя. Для платежей, проведенных через систему ROBOKASSA, моментом оплаты является принятие Исполнителем уведомления о поступлении платежа.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

7.1. Сроки выполнения Работ согласовываются сторонами в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

7.2. Подрядчик вправе не приступать к Работе, а начатую Работу приостановить в случаях нарушения Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, в частности обязанностей, указанных в п.3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 и 6.2. настоящего Договора. Сроки выполнения Работ в этом случае сдвигаются, при этом Подрядчик вправе требовать возмещения убытков, вызванных простоем, либо увеличения согласованной стоимости Работ. Подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в настоящем пункте, также вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков и оплаты Работ, выполненных до его расторжения и принятых Заказчиком. В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (акта приема-сдачи оказанных услуг) услуг без мотивированных причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о выполнении работ (услуг), Исполнитель имеет право подписать его в одностороннем порядке с соответствующей отметкой об отказе Заказчика от его подписания. При этом услуги считаются оказанными в полном объеме и принятые Заказчиком с надлежащим качеством и в дальнейшем претензии приниматься Исполнителем не будут.

7.3. Изготовление Продукции осуществляется Подрядчиком в соответствии с согласованным Макетом и соответствующим Дополнительным соглашением. Срок выполнения Работ увеличивается соразмерно времени, требуемому для внесения изменений и/или дополнений в Макет Заказчика и согласования его с Заказчиком, а все изменения и/или дополнения в Макет оформляются дополнительным соглашением в соответствии с п. 13.3. Договора.

7.4. Порядок выполнения иных полиграфических Работ может при необходимости быть оговорен сторонами в Дополнительном соглашении к настоящему Договору.

7.5. Подрядчик не несет ответственности за качество печатания с Макетов, выполненных с какими-либо отклонениями от технических требований Подрядчика.

7.6. Подрядчик не несет ответственности за грамматические ошибки, опечатки, допущенные Заказчиком, за качество изображений, используемых для создания макета, а также за индивидуальное восприятие цвета.

7.7. Подрядчик не несет ответственности за особенности отображения цвета на мониторе/экране Заказчика (цветовая гамма результата выполненных Услуг может отклоняться на несколько тонов от выбранного Заказчиком тона, цветовая гамма на бумажном носителе может не совпадать с цветовой гаммой, отображаемой на экране компьютера).

7.8. Подрядчик не несет ответственности за убытки, причиненные третьим лицам в результате изготовления печатной продукции по Заказу Заказчика.

7.9. Заказчик не вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если иное прямо не предусмотрено в соответствующем Дополнительном соглашении в отношении конкретной Продукции, кроме случаев нарушения Подрядчиком настоящего Договора и соответствующего Дополнительного соглашения.



8. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

8.1. Об окончании выполнения Работ Подрядчик уведомляет Заказчика по телефону или по факсу, или по электронной почте.

8.2. Способ передачи (доставки) результата Работ (Продукции) указывается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

8.3. Заказчик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления о выполнении Работ, если иной срок не указан в Дополнительном соглашении, осмотреть и принять выполненные Работы по акту о приемке выполненных работ (акту приема-сдачи оказанных услуг), а при обнаружении недостатков Работ немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме по факсу или электронной почте. Передача Продукции оформляется подписанием сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) .

8.4. Заказчик, обнаруживший недостатки в Работе/Продукции при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте о приемке выполненных работ либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

8.5. Заказчик, принявший Работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки). В отношении скрытых недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки, Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с недостатками Работ при условии, что соответствующие недостатки были обнаружены в течение срока, не превышающего 5 (пяти) рабочих дней с момента приемки соответствующих Работ/Продукции, если иной срок не будет установлен в Дополнительном соглашении на выполнение соответствующих Работ; при этом Заказчик обязуется письменно, по факсу или по электронной почте известить Подрядчика о соответствующих недостатках в течение 2 (двух) рабочих дней с момента их обнаружения.

8.6. При уклонении Заказчика от принятия выполненной Работы на срок более 5 (пяти) календарных дней Заказчик обязуется выплатить Подрядчику неустойку за каждый день просрочки в принятии Продукции, начиная с 6 (шестого) дня, в размере 300 рублей за 1 кв.м. площади, занимаемой изготовленной Продукцией, своевременно не принятой Заказчиком.

8.7. Если уклонение Заказчика от принятия выполненной Работы повлекло за собой просрочку в сдаче Работы (передаче Продукции), риск случайной гибели Продукции признается перешедшим к Заказчику в момент, когда передача Продукции должна была состояться.

8.8. В случаях, когда доставка Продукции осуществляется силами перевозчика, указанного Заказчиком, риск случайной гибели или случайного повреждения готовой Продукции переходит на Заказчика с момента сдачи Продукции такому перевозчику

9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЗАКАЗЧИКА

9.1. Персональные данные Заказчика обрабатываются в соответствии с Федеральным Законом «О персональных данных» № 152-ФЗ.

9.2. При регистрации на Сайте Заказчик предоставляет следующую информацию: фамилия, имя, контактный номер телефона, адрес электронной почты.
9.3. Предоставляя свои персональные данные Подрядчику, Заказчик соглашается на их обработку Исполнителем, в том числе в целях выполнения Подрядчиком обязательств перед Заказчиком в рамках настоящей публичной оферты, продвижения Исполнителем товаров и работ, проведения электронных и sms опросов, контроля результатов маркетинговых акций, клиентской поддержки, проведение розыгрышей призов среди Заказчиков, контроля удовлетворенности Заказчика, а также качества услуг, оказываемых Подрядчиком.

9.4. Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых Подрядчиком с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

9.5. Подрядчик вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию. Заказчик настоящим дает согласие на сбор, анализ и использование cookies, в том числе третьими лицами для целей формирования статистики и оптимизации рекламных сообщений.

9.6. Подрядчик получает информацию об ip-адресе посетителя Сайта. Данная информация не используется для установления личности посетителя.

9.7. Подрядчик не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком на Сайте в общедоступной форме.

9.8. Подрядчик вправе осуществлять записи телефонных разговоров с Заказчиком. При этом Подрядчик обязуется: предотвращать попытки несанкционированного доступа к информации, полученной в ходе телефонных переговоров, и/или передачу ее третьим лицам, не имеющим непосредственного отношения к исполнению Заказов, в соответствии с п. 4 ст. 16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора, если право на соответствующий отказ предусмотрено Договором или соответствующим Дополнительным соглашением на выполнение Работ, Заказчик обязан предварительно (не менее чем за 10 (десять) рабочих дней) письменно известить об этом Подрядчика.

Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные на момент получения Подрядчиком вышеуказанного извещения Работы при условии их приёмки Заказчиком, а также возместить убытки, причиненные прекращением настоящего Договора, в том числе, но не исключительно, возместить Подрядчику понесенные им до момента получения извещения об отказе расходы, связанные с выполнением Работ.

Стороны производят расчеты, связанные с отказом Заказчика от исполнения настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Заказчиком Подрядчика. При этом при возврате ранее полученных от Заказчика денежных средств (предоплаты) Подрядчик производит удержание сумм, предусмотренных настоящей статьей.

В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (акта приема-сдачи оказанных услуг) услуг без мотивированных причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о выполнении работ (услуг), Исполнитель имеет право подписать его в одностороннем порядке с соответствующей отметкой об отказе Заказчика от его подписания. При этом услуги считаются оказанными в полном объеме и принятые Заказчиком с надлежащим качеством и в дальнейшем претензии приниматься Исполнителем не будут.

10.2. В случае отказа Подрядчика от исполнения настоящего Договора (в том числе в случаях, указанных в п. 3.2, 7.1, 7.2 настоящего Договора) Подрядчик обязан письменно известить об этом Заказчика.

Заказчик обязуется оплатить Подрядчику фактически выполненные на момент получения Подрядчиком вышеуказанного извещения Работы при условии их приёмки Заказчиком, а также возместить убытки, причиненные прекращением настоящего Договора или Дополнительного соглашения по вине Заказчика, в том числе, но не исключительно, возместить Подрядчику понесенные им до момента получения вышеуказанного извещения расходы, связанные с выполнением Работ.

В случае не подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (акта приема-сдачи оказанных услуг) услуг без мотивированных причин в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Исполнителем о выполнении работ (услуг), Исполнитель имеет право подписать его в одностороннем порядке с соответствующей отметкой об отказе Заказчика от его подписания. При этом услуги считаются оказанными в полном объеме и принятые Заказчиком с надлежащим качеством и в дальнейшем претензии приниматься Исполнителем не будут.

Стороны производят расчеты, связанные с отказом Подрядчика от исполнения настоящего Договора в течение 5 (пяти) дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика. При этом при возврате ранее полученных от Заказчика денежных средств (предоплаты) Подрядчик производит удержание сумм, предусмотренных настоящей статьей.

10.3. За нарушение сроков предоставления и/или согласования Макетов, сроков окончания Работ, сроков оплаты допустившая просрочку сторона выплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1% от общей стоимости просроченных Работ по соответствующему Дополнительному соглашению за каждый день просрочки, но не более 5% от данной стоимости Работ.

10.4. В случае обнаружения недостатков выполненных работ (готовой Продукции) или ее несоответствия утвержденному Макету, Подрядчик обязуется по усмотрению Заказчика соразмерно уменьшить стоимость Продукции/возместить стоимость Продукции с недостатками или безвозмездно изготовить замену в течение дополнительно согласованного Сторонами срока при условии возврата Продукции с недостатками Заказчиком, при этом возврат Продукции осуществляется силами и за счет Подрядчика.



11. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

11.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Обстоятельствами непреодолимой силы могут быть признаны следующие события:

- война, военные действия, восстания, гражданские беспорядки, мобилизация;

- пожары, взрывы и стихийные бедствия;

- акты органов государственной власти и муниципальных органов, имеющие влияние на исполнение обязательств,

- а также все другие события и обстоятельства, которые компетентный суд признает обстоятельствами непреодолимой силы.

11.2. Сторона, исполнению обязательств которой препятствуют обстоятельства непреодолимой силы, должна в срок не более 48-ми часов уведомить другую сторону о возникновении, характере влияния обстоятельств на невозможность исполнения стороной обязательств, и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. На время действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение принятых сторонами обязательств приостанавливается.

11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут препятствовать надлежащему исполнению Договора свыше 1 (одного) месяца, каждая из сторон будет вправе расторгнуть настоящий Договор при условии возмещения Подрядчику фактически понесенных на момент расторжения Договора расходов и оплаты фактически выполненных до расторжения Договора Работ.



12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

12.1. В случае возникновения споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, стороны обязуются принять все необходимые меры к их разрешению путем переговоров в течение 3 (трёх) рабочих дней.

12.2. Споры, не урегулированные в срок, установленный п.12.1. Договора, в ходе переговоров в досудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.



13. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента акцепта Заказчиком данной Публичной оферты и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств.

13.2. Подрядчик оставляет за собой право внести изменения в настоящий Договор в любой момент по своему усмотрению, такие изменения вступают в силу с момента размещения изменённого текста Договора, если иной срок вступления изменений в силу не определён дополнительно в тексте публикации. Любое уведомление/сообщение/письмо (далее Корреспонденция) по настоящему Договору действительно, если оно оформлено в письменной форме

13.3. Стороны признают переписку с электронных адресов, указанных в разделе 10 настоящего Договора, если иные электронные адреса не указаны в соответствующих Дополнительных соглашениях к настоящему Договору, условием о признании электронного адреса простой электронной подписью. Все уведомления и сообщения, отправленные Сторонами друг другу по вышеуказанным адресам электронной почты, признаются Сторонами официальной перепиской в рамках настоящего Договора, и будут являться надлежащими доказательствами в суде.
Передаваемые по электронной почте файлы, содержащие отсканированные страницы документов, имеют юридическую силу оригиналов, за исключением случаев, когда в сообщении указано, что положения его содержимого вступают в юридическую силу с момента вручения Стороне-получателю оригинала нарочно, либо заказной почтой. Датой передачи соответствующего сообщения считается день отправления сообщения электронной почты. При отправке сообщения (Корреспонденции) посредством электронной связи Стороны предпримут все необходимые действия для передачи Стороной-отправителем Стороне-получателю оригинала Корреспонденции, имеющих непосредственное отношение к Договору и/или дополнительному соглашению.
Ответственность за получение сообщений и уведомлений вышеуказанным способом лежит на получающей Стороне.
Сторона, направившая сообщение, не несет ответственности за задержку доставки сообщения, если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.

Подрядчик:

ООО «ДЕЛОНИКС»

Адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д.24А, этаж 8, комнаты 19,20,44

ИНН: 7743935832

КПП: 774301001

р/с: 40702810100000004390

в КБ «СИСТЕМА» ООО г. Москва

к/с: 30101810600000000494

БИК: 044525494

E-mail: v.vasilieva@lifeprint.su